因疫情原因停工报告6篇因疫情原因停工报告 项目工期索赔报告11合同文件有关工期方面的规定11.1合同补充协议约定工期根据2019年7月29日签订的合同补充协议约定计划交工日期2下面是小编为大家整理的因疫情原因停工报告6篇,供大家参考。
《建设工程施工合同（示范文本）
》及款 总包合同通用条款 1 21.1 规定，新型冠状病毒疫情属于不可抗力，根据1
合同条款：
。2 3.2 复工后疫情影响一定时间段内进展缓慢造成的时间延长受疫情影响关键线路 K4+235-K4+490 挖土石方及挡土墙施工 、K9+103-K10+102 挖土石方、抗滑桩不能按计划复工。影响如下：（1）原施工班组分别为合江籍、安徽籍，依据合文广旅发 [2020]8号《合江县文化和旅游项目复工复产工作实施方案》，“优先安排在合江连续待满 14 天以上，且无相关呼吸道、消化道症状体征的职工返岗。其它确需返岗职工须提前上报名单，体温检测正常、无密切接触史的情况下，经审查后按照 14 天不得离开指定区域的方式返岗，疫情重点地区人员一律不得返回，具体返回时间另行确定”。（2）因柴油、地材、商品砼供应受限，项目部于3 月 12 日入场进行关键线路 K4+235 路堑危石处理、挡墙班组施工，因省外人员受限采取更换合江籍劳务班组作业，砼采用商品砼施工，（2 月 26 日-3 月 11 日，共计 14 天停滞）。加之疫情期间施工缓慢，3 月 25 日四川省应急委员会疫情防控应急响应级别由突发公共卫生事件二响应调整为三级响应，。
3
3.3 依据项目施工工序特性引起的工期搭接顺延4 4 合同工期分析后总体施工进度计划通过以上分析，在施工进度计划的基础上，考虑施工期主要影响因素以及相应分部分项对应工程开工日期，对合同工期进行分析：（1）以补充协议约定交工日期 2021 年 3 月 31 日推算：合计影响总工期延后 240 天，合同工期应于 2019 年 7 月 15 日延期至2020 年 3 月 11 日。综上，本工程工期应按合同要求顺延，即本工程的合理完工日期为202 年 月 月 日。附件 1：2
自 2020 年 1 月份起，新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，对建设工程施工活动产生了巨大影响。目前，部分工程陆续复工，承包人应当积极按照政府相关要求防范疫情，同时还可通过工程索赔，以减小自身的经济损失。本文将探讨此次疫情下承包人索赔的可行性、索赔内容及程序，供承包人参考。
一、索赔权利依据：不可抗力
1、不可抗力定义。《民法通则》第一百五十三条规定，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
2、本次疫情是否属于不可抗力事件。笔者认为，此次疫情属于不可抗力事件。新型冠状病毒感染的肺炎疫情属于重大突发公共卫生事件，在承发包双方签订建设工程施工合同时，承包人不能预见到此次疫情的发生。此次疫情重大，不能避免并不能克服。因此，此次疫情符合不能预见、不能避免、不能克服之特征，属于不可抗力事件。
另根据《建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）》的通用条款第 17.1 条约定，“不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形”。通用条款中明确，“瘟疫”属于不可抗力事件。除非专用条款对于不可抗力事件有特别约定，明确约定了瘟疫不属于不可抗力事件，否则此次新型冠状病毒疫情属于不可抗力具备了合同依据。
3、疫情损失分担原则
根据《建设工程工程量清单计价规范》 （GB 50500-2013）第 9.11.1 条的规定：
“因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。1.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；2.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4.停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5.工程所需清理、修复费用，由发包人承担。”
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第 17.3.2 条的规定：“不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，建设单位和施工单位一般按照下列原则承担：（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由建设单位承担；（2）施工单位施工设备的损坏由施工单位承担；（3）建设单位和施工单位承担各自人员伤亡和财产的损失；（4）因不可抗力影响施工单位履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致施工单位停工的费用损失由建设单位和施工单位合理分担，停工期间必须支付的工人工资由建设单位承担；（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，建设单位要求赶工的，由此增加的赶工费用由建设单位承担；（6）施工单位在停工期间按照建设单位要求照管、清理和修复工程的费用由建设单位承担。”
下文将结合具体索赔内容，具体阐述以上分担原则的适用。
二、索赔内容之工期索赔
1、因疫情导致的工期延误可以通过工期索赔获得顺延。疫情期间，国务院发文延长了假期，各地住房和城乡建设主管部门也发布了限制复工的通知，都导致了工程无法按照原合同计划的时间复工。如果工程处于疫区，或者由于疫情处于隔离状态，其复工时间会更加晚。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）规定的不可抗力后果承担原则，因不可抗力影响施工单位履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期。
2、承包人可获得的工期顺延天数。由于疫情，国务院延长假期时间，以及行政主管部门推迟复工时间，均可以顺延工期。工程处于疫区，或者发生疫情导致工地被隔离而发生的偶发性停工，工期也可以相应顺延。因个别材料、设备只能从疫区采购而供应不到位，且没有替代产品，导致的停工时间，工期也可以顺延。
3、因承包人原因导致其未满足行政管理部门复工条件导致不能复工的，承包人无权要求工期顺延。各地行政主管部门陆续发布了复工条件，承包人应积极按照行政主管部门的复工要求执行，尽早复工。因承包人原因未满足复工条件的，承包人无权要求工期顺延。
4、赶工措施费。在工期由于疫情原因落后于计划工期的情况下，如发包人要求承包人采取赶工措施以保证按计划完工或者提前完工时，发包人应当支付赶工措施费。
三、索赔内容之停工期间照管费
停工期间发生的照管费应当由发包人承担，承包人可以提出索赔。暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）规定的不可抗力后果承担原则，施工单位在停工期间按照建设单位要求照管、清理和修复工程的费用由建设单位承担。
四、索赔内容之疫情防护费
在疫情的背景下，各地行政主管部门对于复工做出了特殊的要求，以避免疫情蔓延。例如河北省要求复工工地成立项目负责人负责的疫情防控机构，设立防疫专人专岗，设置单独的隔离观察室，准备足够的体温枪、口罩、测温计、消毒液等疫情控制用品等。这些措施会导致承包人费用的增加。前文已述，此次疫情属于不可预见的突发重点事件，承发包双方在签订合同时无法合理预见，相应费用在合同价格中无法包含，因此，笔者认为，除非在双方施工合同中对于不可预见费用风险有另外规定，否则疫情防护费应当由发包人承担。另外，疫情防护措施属于行政主管部门要求必须增加的措施，疫情防护费也可以参照施工合同中对于政策变化引起合同价格调整的约定执行。
五、索赔内容之疫情导致人材机价格上涨
在疫情得到有效控制之前，由于工人数量减少以及工程材料产能下降、运输成本增加等原因，大概率会发生人材机市场价格上涨的情况。这种市场变化，无法确定是由于疫情导致，还是属于正常的市场价格波动，也无法准确衡量疫情因素所占的比例，并且，作为有经验的承包商，承包人应当预见到市场价格波动，因此，这部分市场价格变化，应当按照原合同中关于市场价格变化调整合同价款的约定执行。例如原合同中约定了合同履行期间材料单价涨幅 5%以内不予调整，那么超过 5%部分应当调整合同价格。行政主管部门应当及时更新人工费调整、造价信息等材料，为承发包双方调整合同价格提供依据。
六、解除合同
虽然此次疫情属于不可抗力事件，但并不意味着承发包双方可以以此为由随意解除合同。疫情导致合同暂时无法履行，或者合同履行成本增加，双方可以通过顺延工期、调整合同价格等方式继续履行合同。除非疫情持续影响，具备了合同约定的解除条件，才可以行使解除权。《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）规定，因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。
七、索赔程序要求
1、承包人应当按照合同约定的索赔时限提出索赔。按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）要求，承包人应在疫情发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。疫情具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在疫情影响结束后 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
2、承包人应当提供必要的证据。主要包括：（1）证明此次疫情为不可抗力事件的材料，如：国家卫生健康委员公告、世界卫生组织认定此次疫情为突发公共卫生事件的新闻、国务院通知、项目所在地行政主管部门发布的防控通知等;（2）证明工期延误的材料，如：发包人（或监理人）发布的停工通知、复工通知、双方往来函件会议纪要等；（3）证明实际损失的材料，停工期间必要管理人员及保卫人员的考勤表、签到表、工资单，为复工购买的口罩、测温计、消毒液等疾病控制用品的购买记录、付款凭证，复工后设置专岗人员考勤表、工资单等。
八、例外情形
1、双方建设工程施工合同中对于本文索赔内容有明确的另外约定的，按照双方合同的约定执行。本文中对于不可抗力、索赔内容及程序的论述均以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）规定为基础进行的分析。如果双方建设工程合同中对相应内容有明确的约定，应当按照具体合同约定执行。合同示范文本属于交易习惯，如果双方建设工程合同中对相应内容没有约定的，也可以参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行。
2、在不可抗力的情形下，承包人负有防止损失扩大的义务。不可抗力发生后，承包人应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，承包人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
3、发生疫情时，按照合同约定承包人应当已经完工的，承包人无权要求索赔。《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定， “当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”。因承包人迟延履行合同义务，未按照合同约定完工，已经处于工期违约状态中，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除承包人的违约责任，承包人无权主张相应索赔。
王晓红
0572020.02/03亿元。再加上旅游业、住宿业、娱乐业的经济损失，那么2020年春节假期的经济损失估计至少万亿元。在春节过后，2月3日开始，涉及民生保障和生活必需品行业复工生产，但人员密集型行业如餐饮、住宿、旅游、百货、娱乐等服务行业仍然无法开业，预计不利影响将持续至3月份。一些企业开通了餐饮外卖和线上电商，但收入有限。一些工业企业受疫情影响延迟开工，也面临经营风险。交通运输业——春运客运量降幅50.3%疫情最先影响到的是交通运输业。由于武汉是疫情的发源地，并出现了病毒在人际间传播的现象和其他省市的武汉输入型病例。1月20日，国家卫健委专家呼吁：“现在能不到武汉去就不去，武汉人能不出来就不出来。”1月21日，民航局下发通知，针对已经购买涉及武汉航班机票的旅客，如有退票要求，航空公司予以免费办理。疫情的严重性迅速引起了人们的重视，大部分准备春节返回武汉的外地工作者和准备去武汉旅游的人纷纷退票，取消行程。随后，其他地区准备春节返乡和外出旅游的人，为避免感染风险，也开始陆续取消行程。1月23日，交通运输部、中国民航局和中国国家铁路集团有限公司决定，自1月24日0时起，凡此前已购买火车票、客车票、船票、机票的旅客，自愿改变行程需退票的，免收其退票手续费。1月23日，武汉市做出封城决定：武汉全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；无特殊原因，市民不要离开武汉，机场、火车站离汉通道暂时关闭。全国大部分省市也陆续启动了重大突发公共卫生事件一级响应，暂停了省际客运班车和包车运营。春节期间，全国交通客运量锐减。据交通运输部官方微信公众号消息：2020年1月24日（除夕）全国交通发送旅客量与去年同期相比变化不大，而到了大年初四全国发送旅客量则同比下降76.2%；在2月1日、2日春节假期结束返程日，全国交通发送旅客量比2019年春运同日下降86%。为了做好春节返程疫情防控，2月3日，交通运输部发布通知，严格控制交通运输工具客座率，加强售票管理，实行乘客隔位、分散就座以及在交通运输工具内设置途中留观区域。春运期间全国长途客运班车、水路客运班轮客座率控制在50%，交通运输成本大幅提高。此外，由于人们的外出量大幅降低，出租车、网约车的用车辆也减少约90%，司机收入大幅减少。根据交通运输部统计结果，2020年春运期间（1月10日～2月18日，共计40天），全国铁路、道路、水路、民航共累计发送旅客14.76亿人次，比去年同期下降50.3%。其中，铁路发送旅客2.10亿人次，下降47.3%；道路发送旅客12.11亿人次，下降50.8%；水路发送旅客1689.1万人次，下降2020年春节假期全国零售和餐饮业的经济损失约5000亿元2019年春节黄金周 2020年春节假期10050505050%□
亿元2020年春运数据与2019年对比50.3%47.3%50.8%58.6% 47.5%2019 年累计2019 年铁路2019 年道路2019 年水路2019 年民航2020 年累计2020 年铁路2020 年道路2020 年水路2020 年民航29.814.764.12.124.612.110.410.730.169 0.38□
亿人次
058战SPECIAL REPORT特别策划58.6%；民航发送旅客3839.0万人次，下降47.5%。而2019年的春运客运数据为（1月21日～3月1日，共计40天）：全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客29.8亿人次，与2018年基本持平。其中铁路发送旅客4.1亿人次；道路发送旅客24.6亿人次；水路发送旅客0.41亿人次；民航发送旅客0.73亿人次。据民航局介绍，从1月21日开始，民航局连续四次发布免费退票政策。截至2月14日，中外航空公司共办理退票超过2000万张，票面金额超过200亿元。影院行业——没有春节档的春节2020年春节，对影院行业来说是一个没有春节档的春节。受疫情 影响，2 02 0年1月2 3日（腊月二十九），7部电影宣布撤出春节档，包括《夺冠》《唐人街探案3》《姜子牙》《囧妈》《紧急救援》《急先锋》《熊出没·狂野大陆》。其中《姜子牙》是去年票房突破50亿元的国产动漫《哪吒》创作组的又一力作，《夺冠》是一部讲中国女排故事的爱国电影，《唐人街探案3》预售成绩较好。2020年春节档曾被誉为“史上最强春节档”，此前已有多位业内人士预估，2020年春节档有望突破70亿元大关。由于电影院属于人群密集场所，为配合疫情防控工作，全国各地的电影院大部分从1月24日（除夕）起暂停营业。春节假期影院票房数据暂停更新，收入可忽略不计，同时影院还要承担场地租金、员工工资等成本，损失巨大。根据国家电影局统计数据：2019年春节档（2月4日除夕至2月10日初六）影院综合票房达58.4亿元，超1.3亿人次观影，有8部影片上映，创下春节档票房新记录，其中《流浪地球》以20.1亿元获得票房冠军。由此估计，2020年春节假期影院行业的经济损失约60亿元。受疫情影响，影院行业整个2月份都不能营业，情人节档也没有了，3月份开业的可能性也不大。《知识经济》记者根据猫眼票房的数据进行统计，2019年春节假期过后30天的票房约63.2亿元，可以估计2020年2月影院行业的经济损失至少63亿元，还不算场地租金和员工工资的成本支出。2020年影院行业春节档和2月份的经济损失共计约123亿元。2月11日，北京电影协会、贵州电影放映行业协会、福建省电影家协会等多地影协呼吁物业为电影院减免房屋租金，共渡难关。与影院行业同样命运的还有演出行业。疫情期间全国演出市场几乎完全停滞，各类演出机构均遭受了不同程度的损失，疫情结束后也2020年春节期间影院行业经济损失约60亿元2019年春节档 2020年春节档58.40□
亿元2020年2月影院行业经济损失约63亿元2019年春节假期后30天票房 2020年2月票房63.20□
亿元2020年春节和2月影院行业经济损失共计约123亿元2020年2月 2020年春节档63亿元 60亿元□
亿元
0592020.02/03还将面临一段时间的逐步恢复期。中国演出行业协会2月初在会员范围内进行了抽样调查，据不完全统计，2020年1-3月，全国已取消或延期的演出近2万场，直接票房损失已超过20亿元。文化旅游业——失去春节黄金周为防控新型冠状病毒肺炎疫情，1月23日，在武汉做出封城决定后，湖北省文旅厅决定暂停文化演出活动；关闭公共文化场馆；取消全省A级景区、星级饭店人群聚集活动；武汉市经营性文化娱乐场所暂停营业，其它市州的营业场所做好防控措施，必要时停止营业；全省各旅行社暂停经营活动，不再组团招客，已经组团的一律取消或延期。1月23日至1月26日全国30个省级行政区陆续启动了重大突发公共卫生事件一级响应，旅游景点、动物园、游乐园、博物馆等场所几乎全部关闭。全国旅游行业迎来了旅游订单退订潮。1月24日，国家文化和旅游部发布通知，要求全国旅行社及在线旅游企业暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。旅游企业应妥善处理好游客行程调整和退团退费等合理诉求。1月23日，携程旅行、去哪儿旅行发布公告，对23日之前预订、出发日期在1月23日至2月8日期间的中国境内旅游、景点、酒店等订单可免费取消；1月26日，二者将免费退订时间延长至1月27日至2月29日前全球团队游、半自助、定制游订单免费退订。1月23日，飞猪旅行公布所有1月23日（含）及之前预订、且出行时间为1月23日至2月8日的飞猪平台跟团游、自由行、酒店、门票、用车、境外玩乐、邮轮、境外通讯订单，都可免费取消或改期；后又将免费退订时间延长至2月29日，同时1月31日前预订的酒店订单（无论国内国外）全部可免费退订。旅游行业损失了2020年春节黄金周和2月份的旅游业务，酒店行业也因此受到较大影响。据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）综合测算，2019年春节假期，全国旅游接待总人数4.15亿人次，实现旅游收入5139亿元。而2020年春节的旅游收入可以忽略不计，估计损失约5000亿元。携程旅游此前曾预测2020年春节或将有4.5亿人次出游，可是如今却退掉了数百万订单。飞猪在春节前的数据统计显示，今年春节期间订单比去年同比增长30%，而退订潮以来飞猪旅行的国内游订单退订率在70%-80%。受疫情影响，安徽九华山风景区于1月24日起暂停开放，春节期间没有收入，还要支出2300万元的人员工资、社保费、设备及物资等费用，经营压力很大。湖南张家界武陵源景区旅工委初步估算，1月26日至2月9日，武陵源各景区仅门票收入就损失7846万元。在酒店方面，华住集团创始人季琦发公开信，假如疫情持续6个月，各类门店仅人工成本就36亿，“加盟商和我们合起来都负担不起”。据北京大学旅游研究与规划中心主任吴必虎的分析，“全国旅游业预计今年损失接近3万亿元。”餐饮业——闭店带来成本压力餐饮场所作为人群聚集场所，是疫情防控的重要对象。春节期间，各类团年聚餐活动和婚宴酒席等几乎全部取消，大量餐厅、饭店停止营业。2月初，随着疫情的扩散，全国大部分地区的疫情防控部门都要求餐饮服务单位（含早餐店、面馆、小吃店等个体经营户）暂停营业，只允许通过外卖形式经营。中国烹饪协会2月12日发布的《2020年新冠2020年春节国内旅游业损失约5000亿元2019年春节 2020年春节51390□
亿元
060战SPECIAL REPORT特别策划肺炎疫情对中国餐饮业影响报告》显示，春节期间，93%的餐饮企业都选择了关闭门店。其中，73%的企业关闭了旗下所有门店；8%的企业关闭旗下八成以上的门店；7%的企业关闭了不到一半的门店；仅有7%的餐饮企业因提供团餐等在维持性经营。而位于武汉市的餐饮企业门店78%关闭，剩下22%餐饮门店为医院、机关单位等提供团餐服务。相比去年春节，2020年春节期间，78%的餐饮企业营业收入损失达100%以上；9%的企业营收损失达到九成以上；7%的企业营收损失在七成到九成之间；营收损失在七成以下的仅为5%。根据中国烹饪协会的调研，23%的受访餐饮企业在春节期间继续提供外卖外送业务，但效果并不明显。主要原因是，春节期间的外卖订单量减少。但是随着2月9日之后一些企业陆续复工，餐饮外卖情况有所好转。根据国家统计局数据，2019年1-2月份社会消费品零售总额为66064亿元，其中餐饮收入7251亿元，约占社会消费品零售总额的11%。而2019年春节黄金周（2月4日至10日）全国零售和餐饮企业实现销售额约为10050亿元，按餐饮收入占11%计算，那么2019年春节黄金周餐饮业收入约1105亿元。而2020年春节假期餐饮业几乎都暂停营业，仅剩团餐和外卖营业，如果收入按2019年同期的10%估计，约110亿元，损失约为995亿元。餐饮行业不仅没有了春节黄金周，整个2月份几乎都处于停业状态，还要承担店铺租金、员工工资、食材存货等成本压力，经营面临困境。据悉，餐饮业的租金和工资成本约占营业额的28%~45%左右，有调查显示，大部分餐饮企业的现金流只能撑3个月。由于短期内不能开业，很可能迎来裁员潮。据2月3日广东省餐饮服务行业协会发布的问卷调查结果，其中有50%的企业预计在第一季度适度裁员，21.45%的企业预计大幅度裁员。2月中旬，大部分餐饮企业都大力开拓外卖业务以自救，倡导无接触送餐。餐饮外卖服务也越来越受到人们的欢迎。根据美团研究院联合中国饭店协会发布的《中国外卖产业调查研究报告》，2019年外卖行业交易额约为6035亿元，那么平均每月的外卖额约503亿元，按照疫情期间2月份企业开工较少和居家饮食较多来衡量，餐饮外卖约减少50%，那么2020年2月餐饮外卖收入约为251.5亿元。根据国家统计局数据，2019年一季度餐饮业收入10644亿元，其中1-2月份餐饮收入7251亿元（含春节），3月份的收入则为3123亿元。2020年2月份餐饮行业的损失可与2019年3月份相衡量，可减去2月份餐饮外卖的收入约251.5亿元，那么2020年2月份餐饮行业的损失估计为2870亿元。2020年春节假期餐饮业估计损失995亿元2019年春节 2020年春节1105110□
亿元2020年2月份餐饮行业估计损失2780亿元2019年3月
2020年2月3123251.5□
亿元2020年春节和2月份餐饮行业损失共计3775亿元2020年2月 2020年春节2780亿元 995亿元□
亿元
0612020.02/032020年春节和2月份餐饮行业损失共计约3775亿元。以火锅餐饮明星企业海底捞为例，其在中国大陆地区有500多家餐厅，受疫情影响，湖北地区的门店自1月23日下午开始暂停营业，全国所有门店（港澳台地区除外）自1月26日起停业，为了员工安全考虑，甚至连外卖业务也停掉了。直至2月15日，海底捞外送业务在中国内地部分门店陆续恢复营业。根据海底捞2019年中期业绩报告，其上半年国内餐厅经营收入为104.2亿元，平均每天（按181天计算）营收5757万元。休市20天，门店营收损失就是11.5亿元...
申 请 报 告
XXX 建设集团有限公司 2020 年 XX 月 XX 日
目
录 一、申请说明……………………………………………………………2 二、事实情况……………………………………………………………3 三、建设厅文件内容要点………………………………………………4 四、损失费用计算………………………………………………………5 五、附件一………………………………………………………………7
申 请 说 明 尊敬的 XX 房地产开发单位：
关于新冠病毒不可抗力事件发生以后，从 2019 年 10 月份到 2020年 4 月份期间，因国家及地方政策原因，我单位的本项目长期处于停止封闭状态，已经超出了施工企业可承受风险能力，我方要求增另损失费用，特此申请！
依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，和省住房和城乡建设厅发布的《关于新冠肺炎疫情引起的房屋建筑与市政基础设施工程施工合同履约及工程价款问题调整的若干指导意见》，并结合本项目现场的实际情况，确定要补偿费用损失。
参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013 第 9.11.1条，因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。
１．工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担； ２．发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； ３．承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
４．停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担； ５．工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013 第 9.8.2
条 承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度；当没有约定，且材料、工程设备单价变化超过 5%时，超过部分的价格应按照本规范附录 A 的方法计算调整材料、工程设备费。
我司持有公平、诚实信用原则对该事件分析整理，见意适用以上依据合同法和参照计价规范的方法进行调整合同价格，特此申请，望领导批准！
2020 年 XX 月 XX 日 XXX 建设集团有限公司
事 实 情 况 一、不可抗力你方承担费用 从 2019 年 10 月份以后，现场发生增加的费用，详下表：
采购清单明细表 使用部位
时间和详情
数量
单价
文明施工费用维护和摊销 疫情期间及以后 12000m2 5 元 现场停留人员工资费用 2020年02月15日~04月 15 日 5 人 200 元
水泥失效凝固 现场水泥仓库 100T 420 元
清理、修复工程中的事项 2020 年 04 月 15 日以后发生 10000 元 1 项 ……
以上表内容真实有效，各类材料采购价格我司都有交易合同价格，若有异议我司会配合解释说明，甲乙双方可以共同在建筑材料市场询价，现场签认事实！
二、疫情发生后现场的处理事件 开工以后，根据编制的《应对新型冠状病毒疫情防控应急预案》，以及政策相关文件，我方投入的人力物资设备详下表：
设备材料表 名称
单位
数量
单价
合价
备注
口罩
酒精
消毒水
手套
体温检测器
电动喷雾器
污水池
消毒池
人工
2020 年 XX 月 XX 日
建设厅文件内容要点 关于新冠肺炎疫情引起的房屋建筑与市政基础设施工程施工合同履约及工程价款问题调整的若干指导意见
各设区市、县（市、区）住房城乡建设局，南昌市城乡建设局，赣江新区城乡建设和交通局，省直相关单位：
为全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于新冠肺炎疫情防控工作部署，积极有序地推动全省房屋建筑与市政基础设施工程施工复工复产，及时化解疫情期间施工工程计价和结算过程中的纠纷，维护工程发承包双方的合法权益。根据国家和省相关法律、法规规定，按照发承包双方合理分担风险的原则，现就全省新冠肺炎疫情影响下的房屋建筑与市政基础设施工程施工合同履约及工程价款问题调整提出如下指导意见，请各地各部门结合具体情况贯彻实施。
一、因疫情防控造成的损失和费用增加，适用合同不可抗力相关条款规定。合同没有约定或约定不明的，可以以《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013）第 9.10 条不可抗力的相关规定为依据，并执行以下具体原则：
1.因疫情防控造成工程延期复工或停工的，应合理顺延工期。
2.受疫情防控影响，工程延期复工或停工期间，承包人在施工场地的施工机械设备损坏及机械停滞台班、周转材料和临时设施摊销费用增加等停工损失由承包人承担；留在施工场地的必要管理人员和保卫人员的费用由发包人承担。
3.受疫情防控影响，工期延期复工或停工所发生的工程清理、修复费用增加，由发包人承担。
4.受疫情防控影响，造成工期延误，工程复工后发包人确因特殊原因需要赶工的，必须确保工程质量和安全。赶工天数超出剩余工期10%的必须编制专项施工方案，明确相关人员、赶工经费、机械和安全等保障措施，并经专家论证后方可实施，严禁盲目赶工期、抢进度，相应的赶工费用由发包人承担。
二、在我省自 2020 年 1 月 24 日启动突发公共卫生事件一级响应至疫情防控允许建筑施工企业复工前施工的应急建设项目，期间完成的工程量，结算人工工日单价时可参照国家法定节假日加班费规定计取。
三、工程复工前疫情防控准备及复工后施工现场防控的费用（含施工需要增加的口罩、酒精、消毒水、手套、体温检测器、电动喷雾器等疫情防护物资、防护人工支出、落实现场各项防护措施所产生费用）支出，包括按规定支付的隔离观察期间的人工工资，由承包人向发包人提供疫情防控方案，经发包人签证认价后，作为工程总价措施项目费由发包人承担并列入工程造价，承包人应及时足额支付疫情防护费用。
四、对受疫情影响，可能发生的工程施工项目人工、建筑材料、机械设备价格的波动，发承包双方应按照合同约定的价款调整的相关条款执行。合同没有约定或约定不明的，建筑材料的价格可按《关于加强建设工程建筑材料价格动态管理工作的通知》（赣建办〔2008〕
27 号）规定的价差范围进行调整，价格变化幅度在 10%以内的不作调整，价格变化幅度超出 10%的，超出部分给予调整；人工、机械设备的价格可由发承包双方根据工程实际情况协商并签订补充协议，合理确定价格调整办法。
五、各级建设行政主管部门和相关单位应积极主动作为，加强疫情防控期间建设工程人工工资、材料价格监控，加强疫情防护措施和施工企业复工复产所需费用的调查工作，及时根据实际情况调整和发布各类建设工程造价参考信息，为建筑施工企业复工复产提供优质服务。
省住房和城乡建设厅
2020 年 2 月 21 日
损失费用计算
名称
费用（元）
备注
不可抗力增加费用
现场的处理事件费用
一、材料价格调整说明 我司参照《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》第 9.8.2条之规定，先将用工程造价信息上涨比例计算出应调整材料总价格，然后减去我司承担 5%的风险，从而求出申请价格。
二、材料价格调整公式计算 参照 GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范，P33 页内容计算出费用。
（1）价格调整公式 因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
公式中：ΔP——需调整的价格差额； 0 P——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内； A——定值权重（即不调部分的权重）；
n 3 2 1 B ...... B ; B ; B——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例； tn t3 t2 t1 F ...... F ; F ; F——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数； 0n 3 0 02 01 F ...... F ; F ; F——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
[例]某土建工程，合同规定工程结算价款 300 万元，合同原始报价日期为2014 年 4 月，工程于 2015 年 5 月竣工验收，工程价款中人工费、主要材料费权重（比例）以及有关造价指数见下表，合同约定竣工结算价款采用调值公式调整，计算该工程实际结算价款。
表：某土建工程人工、材料、机械费构成比例及有关造价指数 项目 人工费 钢材 水泥 红砖 砂子 石子 机械费 不调值费用 比例 20% 15% 13% 7% 4% 6% 10% 25% 4 月指数 100 100.8 102.0 100.2 95.4 94.6 95.8
5 月指数 112.0 115.0 104.5 103.3 95.4 93.6 100.6
解：需调整的价差额 ΔP ＝ 300 ∗ *0.25 + (0.20 ∗112100+ 0.15 ∗115100.8+ 0.13 ∗104.5102+ 0.07 ∗3.3100.2+ 0.04 ∗95.4+ 0.06 ∗93 94.6+ 0.10 ∗100.695.8− 1)+ ＝300*（1.086-1）＝25.8（万元）
实际结算付款＝300+25.8＝325.8（万元）
大写：XXX 元整 2020 年 XX 月 XX 日
附件一：
二、最高院《合同法司法解释(二)》 摘抄复印
三、《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》第 9.1.11 条 摘抄复印
四、本项目的材料交易合同及供货记录单 复印，可附简单主要内容
五、现场确认的工期进度表，会议记录等证明材料 复印，可附简单主要内容
六、地区工程造价信息期刊 复印或拍照，使用的材料内容
七、各市场发布的价格材料文件 复印或拍照，使用的材料内容
1、只要朝着一个方向努力，一切都会变得得心应手。20.6.216.21.202013:5313:53:34Jun-2013:53 2、心不清则无以见道，志不确则无以定功。二〇二〇年六月二十一日 2020 年 6 月 21 日星期日 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。13:536.21.202013:536.21.202013:5313:53:346.21.202013:536.21.2020 4、与肝胆人共事，无字句处读书。6.21.20206.21.202013:5313:5313:53:3413:53:34 5、阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。Sunday, June 21, 2020June 20Sunday, June 21, 20206/21/2020 6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。1 时 53 分 1 时 53 分 21-Jun-206.21.2020 7、自知之明是最难得的知识。20.6.2120.6.2120.6.21。2020 年 6 月 21 日星期日二〇二〇年六月二十一日 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。13:5313:53:346.21.2020Sunday, June 21, 2020 亲爱的用户：
春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，感谢你的阅读。
疫情期间工程复工申请怎么写
工程复工申请报告 3 篇
监督备案号：
321300020**00470197-0198
编号：
宿迁市建设工程质量安全监督站(安监机构)：
根据贵单位 20**年*月*日签发的号《建设工程施工局部停工整改通知书》的要求，我单位立即组织了整改，现已将宿迁恒大华府 15#楼工程存在的重大安全隐患整改完毕(详情请见整改完成报告)。特此报告，申请复工。
整改情况简述：
经鉴定(中间报告，报告编号：A06533611100173),检测鉴定结论及建议中，15#楼混凝土强度等级满足设计要求。
。
项目经理(签字)：
施工单位(盖章)：
年月日年月日
监理单位意见：
监理单位(盖章)：
年月日
建设单位意见：
建设单位(盖章)：
年月日
附：整改完成报告。
注：
1、“整改情况简述”：应针对(整改通知书)提出的问题，逐条写出对应的整改措施;
2、涉及安全生产行为内容的，由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖法人章;
3、建设、监理单位对施工单位的整改情况进行监督，并对整改情况进行盖章确认。
春节后工程复工申请报告
益阳市建设工程质量安全监督管理站：
根据你站要求对春节过后复工工地检查的通知要求，我公司在**年 2 月 15 日对在建项目的景湖春天工程机械设备、施工用电、重大危险源、文明施工有关事项进行了专项检查和整改，已符合复工条件，申请复工。
附：检查情况
施工单位(章)监理单位(章)
项目经理：
总监理工程师：
年月日年月日
平谷区建委工程科：
我单位于**年 12 月 27 日至**年 3 月 6 日春节期间放假，现在春节放假结束，于**年 3 月 7 日正式开工，施工现场基本符合《建设工程安全生产管理条例》的要
求，申请复工。
特此报告。
建设单位：北京市平谷区王新庄镇放光村民委会项目负责人：
监理单位：北京中城工程监理有限责任公司
总监理工程师：
施工单位：北京瑞鑫鸿达建筑工程有限公司
项目经理：
20**年*月*日
看了工程复工申请报告还看了：
1.施工述职报告 3 篇
2.职工病假申请书 3 篇
3.工程会议记录 3 篇
4.房建工程自查报告 3 篇
5.标准建设工程合同范本 3 篇
6.工地会议纪要格式 3 篇
7.工程管理个人总结 3 篇
8.智能化工程招标书范本 3 篇
9.房地产建设工程合同范本 2 篇
10.建设工程委托监理合同示本 3 篇
疫情期间工程复工申请怎么写
安全复工申请书
安全复工申请书篇 1
晴隆县安监局：
春节期间，我矿按相关要求放假过年，渡过了一个欢乐祥和的节日，节后我矿将开工恢复生产，为切实加强节后复工复产工作，确保节后复产验收工作及时、有序的进行，根据贵局的要求，我矿在节后及时成立了以矿长为组长，安全员为副组长，各班组为成员的复工复产自查小组，具体负责复工复产自查、整改落实和安全考核工作。
我矿以高度负责的的态度，采取各种有效措施，强化对节后我矿开工过程的全面检查，特别是对安监部门历次检查出的事故隐患和存在的问题，及时整改完善。
新春伊始，我矿要进一步强化安全生产意识，落实安全生产责任制，加大安全投入，严格整改落实、及时消除安全隐患，切实把我矿的安全隐患整治工作落实到实处，确保我矿安全生产形势稳定。
我矿节后复工复产自查小组于 20**年 2 月 25 日对全矿作业范围、各作业场所进行了全面细致的自查(自查具体情况附后)，对自查中存在的问题已于 20**年 2月 27 日全部整改完毕,各生产系统正常，基本具备复工复产条件，特恳请贵局给予复查验收，准予复工生产。
此致
晴隆县碧痕镇牛兰冲三砂石场
20**年 3 月 6 日
安全复工申请书篇 2
工程名称宽和新区神栗花园小区建设单宽城恒泰矿业集团盛源房 1 号楼位地产开发有限公司
监理单位宽城满族自治县建设工施工单宽城盛隆建筑安装工程有程监理有限责任公司位限公司
致：宽城满族自治县住建局建设工程监理有限责任公司：
我单位承建的宽和新区神栗还原小区 1 号楼工程，按照县住建局宽住建(20**)14 号文件要求已经自查完善了开工准备(详见附表)。目前，管理人员和工程技术人员已经进场，设备已经检修完毕，试运转正常，临边防护已经检查合格，农民工保证金已经缴纳存入相关单位账户，气温已经符合施工要求，已经具备复工条件，特申请复工，请求检查验收，批准复工。
施工单位项目经理签字盖章：
建设单位负责人签字盖章：
总监理工程师签字：
安全复工申请书篇 3
工程名称建设单位施工单位监理单位结构类型停工原因来宾市安置小区三区一期 3#~6#楼工程来宾市来安房地产开发有限责任公司广西矿建集团有限公司广西恒基建设工程咨询有限公司框剪结构准备开工时间 20**年 3 月 25 日
由于广西柳州天泰投资公司的资金链断裂，该 BT 项目(3#、4#、5#、6#楼工程)自 20**年 9 月停止施工至今。
复工申请内容：
1、本项目经过建设方的努力，通过银行贷款取得了项目建设资金，调整了项目投资方式，从原来的 BT 模式调整为按进度支付模式进行建设;2、由于项目得建设资金已经到位，我施工单位已经组织施工作业人员重新进入现场进行施工作业。
3、20**年春节过后我单位针对安全事项进行了全面的检查整改：
3.1、施工用电线路重新调整，各开关控制箱配件进行重新布置接线，经过我公司的检查已经满足施工要求;3.2、建筑内的各临边临口防护重新架设完毕;3.3、垂直运输塔吊以及其他机具重新保养检修合格;3.4、钢管外架、安全网已经重新
检查、加固、安装到位;5、现场遗留的材料重新抽检送试验已经合格;6、场地内的材料堆放已经重新整理堆放整齐;7、各项办公设施设备已经重新布置到场;8、管理人员以及施工作业人员已经完成三级教育;9、各项施工周转材料已经采购进场;10、工地现场已经具备施工条件，现我公司向上级单位申请恢复施工作业，恳请各单位部门莅临现场检查、抽查，并给予指导。
施工单位(章)：
施工单位审批意见：
监理单位审批意见：
建设单位
项目经理(签字)：
年
月
日
总监理工程师(签字)：
年月
安全复工申请书篇 4
都江堰市建筑施工安全监督站：
我项目(东能财富广场)于20**年2月16日至20**年2月26日春节期间放假，现在春节放假结束，施工现场基本符合《建设工程安全生产管理条例》的要求，申请复工。
特此报告。
施工单位(章)监理单位(章)
项目经理：
总监理工程师：
年月日年月日
安全复工申请书篇 5
贵阳市白云区建筑工程安全监督站：
根据贵站 20**年 5 月 16 日发出的编号为：
贵阳市白云
区安改字{20**}(009)《建设工程安全生产管理条例》的要求，工程现已整改完毕，申请复工。
特此报告。
安监站签收人：
疫情期间工程复工申请怎么写
2020 疫情防控期间企业复工承诺书模板大全
疫情防控期间企业复工承诺书 1
为全力支持配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，切实保障本人及他人身体健康和生命安全，作为公司一员在此郑重承诺：
1.做好个人和公共卫生防护。外出后、吃饭前清水洗手，注重家庭卫生，定时开窗通风，勤晒衣服和被褥等，创造干净整洁的居家环境。
2.尽量减少外出聚集。春节期间减少外出和各类聚会，确有需要外出乘坐公共交通工具到人流密集场所时，随时佩戴有效防护口罩，做到相互保护。多以音频、视频等方式互送祝福。
3.不信谣，不传谣。要以身作则，不轻信未经证实的消息，不随意传播非官方渠道发布的疫情相关信息，如发现身边人有散布不当不实疫情消息时，要及时劝阻，必要时向有关部门报告。
4.做好文明劝导和知识传播。主动劝导身边亲朋好友不参加或少参加聚会、聚餐活动，不集中在人群密集的地方参加任何娱乐等其他聚集性活动，通过微信朋友圈积极转发抗击冠状病毒等科学防护知识，尽可能做到家喻户晓，人尽皆知。
5.开展好志愿服务。要配合开展排查防控工作，积极劝导周边武汉返乡人员主动与村、社区两委联系，发现异常情况，及时向有关部门报告;帮助有需要的人群及时就医就诊。
6.疫情防控人人有责，积极支持和参与防控工作，倡导群众严防严控，群防群控，众志成城，全力保障人民健康。
我承诺“防控疫情从我做起”!
疫情防控期间企业复工承诺书 2
“疫情就是命令，防控就是责任”。面对不断变化的新型冠状病毒防控形势，作为一名两新党组织的党员，在此，我郑重承诺：
一、把疫情防控作为当前压倒一切的政治任务，认真学习习近平总书记重要讲话和中央、省、市、区委重要部署，做到“一名党员就是一面旗帜”，做好示范表率。
二、在通知复工前不擅自开始作业，服从组织安排。
三、不传谣、不信谣、不造谣，带头制止不实言论，向身边人宣传防疫知识。不聚餐、不串门、不聚会，提高防范意识，积极应对此次疫情。
承诺人：
《疫情防控承诺书》具体要求：
一是要高度重视疫情防控防治，对自己负责、对家人负责、对企业负责，认真学习疫情防控相关知识，自觉落实企业规定的防控措施。
二是要密切配合矿井人员排查工作，按时上报相关情况，不隐瞒、不漏填、
不迟填、不谎填，如有相关情况及时登记备案，按规定接受隔离。
三是要加强个人防护，学好、用好防控知识手册，自觉佩戴口罩，主动接受体温测量。
四是要规范个人行为，下班后主动防控，不组织、参加聚会，不参与人员聚集，尽可能减少出门。
五是要谨言慎行，不造谣、不传谣、不信谣，切实维护矿区稳定。
六是要每天进行自我健康检测，如有不适症状，及时到古交市矿区总医院就医。
尊敬的业户/施工单位：
20xx 年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工（含单项工程施工），现提醒阁下注意以下事项：
停工时间：____________
20xx 年 9 月 15 日—20xx 年 9 月 17 日，
注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区；物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。
停工提示：
1、20xx 年 9 月 14 日下午 18：00 前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域（路面、梯间）的装修材料、施工淤泥等清理干净。
2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。
5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。
6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
姓名：xxx
___年___月___日 第 第 2 篇: 疫情工地停工通知 停工通知书范文一
公司各部门、各监理部：
由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为 20xx 年 2 月 1 日至20xx 年 2 月 29 日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天 15 元的生活补贴，补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。
注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。
特此通知!
河南中天工程监理有限公司
20xx 年 1 月 26 日 停工通知书范文二
建房户：
经 XXXXX 城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在 XXXXXX 擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知
送达人：
接受人：
停工通知书范文三
xx 户：
你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有
的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：
第 第 3 篇: 疫情工地停工通知
建房住户：
地址：
相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规。
存在问题：
1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。
2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安全隐患，并拿出相应方案报上级批准。
3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。
土桥镇街道整改要求：安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。
整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。
签发人：xxx
签发日期：20xx 年 3 月 25 日
安监机构：(公章)
说明：村民建房存在安全隐患，责令停工整改 第 第 4 篇: 疫情工地停工通知 停工通知书 1
建房户：
经 XXXXX 城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在 XXXXXX 擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知。
送达人：
接受人：
停工通知书 2
xx 户：
你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：
接收人：
二〇一七年 xx 月 xx 日 停工通知书 3
编号：xx 施工单位：xx
你单位在 xx 施工，因违反 xx 规定，经 xx 检查组（安全检查员）检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。特此通知。
复工前书面报告我单位（部门）xx，复查合格后才能复工。
发出通知单位：xx 姓名：xx 时间：
接收通知单位：xx 姓名：xx 时间：
附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。
停工通知书 4
七城管金沙字[xx]号：
你（单位）在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的.规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你（单位）在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场等措施。
如你（单位）不服本决定，可以在收到本通知书之日起 60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局（公章）
xx 年 xx 月 xx 日
当事人：
承办人：
停工通知书 5
河南 xx 有限公司：
经查，你公司于 20xx 年 7 月 5 日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。
当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。
限你公司 20xx 年 7 月 11 日前书面回复整改意见，如未按时回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。
特此通知。
当事人签字：
甲方人员签字：
第 第 5 篇: 疫情工地停工通知
平安府停〔20xx〕XX 号
XXX 建房户：
经 XXXXX 城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在 XXXXXX 擅自修建的房屋。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的"一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知
送达人：XXX
接受人：XXXX
二〇XX 年 XX 月 X 日
扩展阅读文章
推荐阅读文章
自通范文网 https://www.476k.com Copyright © 2018-2024 . 自通范文网 版权所有
Powered by 自通范文网 © All Rights Reserved. 备案号：浙ICP备18025769号-17